Kullanım Koşulları
Genel
Aşağıdaki genel hüküm ve koşullar Partex GmbH ile yapılan herhangi bir sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Sözleşme ortağı, sipariş verirken bireysel hükümleri açıkça kabul eder. Genel hüküm ve koşullardan sapmalar sadece yazılı olarak geçerlidir. Partex GmbH, yukarıda belirtilen kataloglarda veya bilgi sayfalarında yukarıda belirtilen resimler, şemalar, beyanlar vb. ile ilgili herhangi bir hata veya yanlışlık için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Aşırı, Yetersiz Teslimatlar
Üretim nedenleriyle %10'a kadar ek veya az teslimat oluşabilir. Bu endüstri standardıdır ve kabul edilmelidir. Sadece etkin bir şekilde teslim edilen miktar için sizden ücret alınır.
Fiyatlar
Hammadde fiyatları, tahmin edemeyeceğimiz veya etkileyemediğimiz dalgalanmalara tabidir. Bu nedenle, şart ve koşullarımızda kısa vadeli değişiklikler yapma hakkını saklı tutmalıyız. Teklifimiz sonrasında veya işlemin tamamlanmasından sonra meydana gelen tedarikçi ile ilgili tüm artışlar müşteri tarafından karşılanacaktır. Başka bir anlaşma açıkça yazılı olarak girilmedikçe fiyatlarımız İsviçre Frangı cinsinden nettir.
Ödemeler
Açık bir yazılı anlaşma olmadığı sürece faturalar 30 gün içinde net olarak ödenir. Biz sadece banka garantisi veya peşin ödeme karşı yeterli kredi referansları olmadan müşterilerine tedarik etme hakkı saklıdır. Müşteri, onun adına üçüncü şahıslara teslim edilebilse bile, sipariş edilen malların ödenmesinden sorumludur. Kararlaştırılan ödeme tarihleri karşılanmazsa, alıcı, tedarikçiden özel bir hatırlatma olmaksızın, vade tarihinden itibaren büyük İsviçre bankalarının cari hesap faizi tutarında temerrüt faizi borçlu olur. Tedarikçi aleyhine sipariş veya garanti taleplerinden önemsiz parçaların olmaması, vadesi gelen ödemelerin ertelenmesine hak kazandırmaz. Mallar, tam ödeme yapılana kadar bizim malımız olarak kalacak. Tüm özel ürünler için, sipariş verdikten sonra en az %50 ila %70 oranında depozito alınacaktır.
Teslimat Süreleri
Teslimat süresi siparişin alındığı tarihte başlar, ancak siparişin yürütülmesi için gerekli olan tüm ayrıntıların açıklanmasından önce değil. Teslimat süresi, bizim sorumlu olduğumuz nedenlerle 20 günden fazla aşılırsa ve gecikmenin meydana gelmesinden sonra alıcı tarafından belirlenen makul bir teslimat süresi başarısız gecerse, alıcı sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Mücbir sebepler veya tedarikçilerimizde ki ulaşım gecikmeleri, grevler ve endüstriyel anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere diğer kaçınılmaz engeller neticesinde zamanında teslim edilmemesi durumunda, bu tür olaylar süresince teslimatta temerrüde düşmeyiz. Niyet ve ağır ihmal olmadıkça, teslimatın gecikmesi veya sonraki objektif imkansızlıkları için tazminat hariç tutulur. Eğer baskılar ve örnekler değişiklik yapilirsa firmamiz teslimat sürelerini makul sekilde uzatma hakkına sahiptir.
Başlığın Tutulması
Teslim edilen tüm mallar, alıcıya karşı tüm taleplerimizin tam ödemesi yapılana kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Alıcı, uygun bir ticari işlem kapsamında malları elden alabilir veya işleyebilir. Rehin veya mallarımızın güvenliğinin devri gibi diğer dispositions hariç tutulur. Alıcının mallarımızın satışından doğan talepleri zaten bize atanır. Ödemede bir gecikme olması durumunda, Alıcı burada doğrudan kendi adına müşteri karşı bize atanan Alıcı taleplerini iddia etmek için bize yetki. Alıcının talebi üzerine, toplam tutarının taleplerimizi %20'den fazla aşması halinde, güvenlik için atanan talepleri serbest bırakmayı taahhüt ediyoruz.
Değişim, İade, Şikayet ve Sorumluluk
Açık kusurlar, malların teslim alınmasından sonraki 5 gün içinde gizlenmiş olarak derhal yazılı olarak şikayet edilmelidir. Kusurların haklı bir şekilde bildirilmesi durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, sözleşmeyi düzeltme, değiştirme, dönüştürme veya fiyatı düşürme hakkına sahip olacağız. Eksik, müşteri tarafından zarar gören veya kirlenmiş maddeler genellikle iade edilmez. Sorumlu olduğumuz zararlardan ancak biz veya vekilimiz kasıtlı veya ağır ihmalden sorumlu yatmaktadır. Bu, yasal hükümlere, haksız eylemlere, sözleşme sözleşmelerine veya diğer yasal gerekçelere dayanılıp dayanmadığına bakılmaksızın, tüm tazminat talepleri için geçerlidir. Ancak, bu sorumluluk sınırlaması, garanti edilen malların yokluğundan kaynaklanan doğrudan hasarı ve alıcının garantili mal tarafından korunması gereken kusurlara verilen zararı kapsamaz. Sadece yukarıda belirtilen şekilde diğer zararlardan sorumlu olacağız. Malların iadesi durumunda nakliye masrafları müşteri tarafından devralınacak. Tüm tekstillerde renklendirme, boyut ve gramajda her zaman hafif farklılıklar beklenebilir. Üretici tarafından açıkça tanımlanan toleranslar içinde, bu tür dalgalanmalar şikayet için gerekçe değildir. Renk değişikliği, malzeme, giriş veya yanlış işleme veya yıkama hatalarından kaynaklanan diğer hasarlar da şikayet nedeni değildir. Şüphe durumunda, aynı toplu mal ile objektif bir test karar verir. Kullanılmayan, hasar görmemiş ve rafine edilmemiş malların iadeleri, malların tam tanımı (maddeler, miktar, boyut anahtarları ve renk özellikleri), teslim notu numarası ve iade nedeni ile birlikte 30 gün içinde yazılı olarak hedeflenmelidir. Genel olarak, doğru teslim edilen malları iade etme hakkı yoktur. İadeyi yazılı olarak kabul edersek, mallar alıcının pahasına bize iade edilebilir. Hedeflenmemiş mallar yorum yapılmadan iade edilecek, posta ücreti alıcı tarafından ödenecektir. Üretimi durdurulan maddeler, stokta bulunmayan maddeler ve orijinal ambalajı olmayan maddeler iade edilemez.
Teslim Edilen Mallar
Teslim edilen mallar için herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Biz teknik bilgimizin en iyi mal işlemek. Buna ek olarak, biz terbiye test etmek için en az bir makale gerekir.
Örnek Yayınlar
Numune gönderileri 14 gün içinde Partex GmbH'ye iade edilmelidir, aksi takdirde mallar satın alınmış sayılır ve ücretlendirilir. Müşterinin siparişi üzerine sipariş edilen ve sevk edilen numuneler iade edilemez ve faturalandırılır.
Telif Hakkı
Müşteri, özellikle üçüncü şahısların telif hakları, emrinin uygulanması yla ihlal edilirse, yalnızca sorumlu olur.
Tasarımlar, Filmler, Grafikler, Kalite
Partex GmbH tarafından sözleşmeli ürünlerin, özellikle filmlerin, grafiklerin, eleklerin ve nakış kartlarının üretimi için kullanılan işletme nesneleri, ayrı ayrı hesaplansa lar bile yüklenicinin mülkiyetinde kalır ve teslim edilmez. Taslaklar ve temiz çizimler fikri mülkiyetimizdir ve iznimiz olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. İş yapılsa bile çizimlerin, tasarımların, örneklerin ve örneklerin maliyeti hesaplanır. Temel malzemeye veya yazdırma yöntemine bağlı olarak renk sapmaları veya boyut farklılıkları dışlanamaz.
Paketleme ve Sevkiyat
Paketleme ve nakliye masrafları ayrıca tahsil edilecektir. Tüm gönderiler müşteri riski altında seyahat eder. Sipariş verildiği sırada sevkiyat için özel bir talimat verilmemektedir, bizim en iyi takdirimize göre bizim tarafımızdan herhangi bir sorumluluk olmaksızın yerine getirilecektir. İçeriğin hasarını (nakliye hasarını) gösteren gönderiler, sadece nakliye şirketine karşı tazminat taleplerine ve şirkette bulunan zararları talep etmeye tabi olarak kabul edilecektir.
Ticari Marka Kullanımı
Müşterinin ticari markasını ve şirket adının yanı sıra sipariş edilen ürün ve reklam amaçlı ve/veya basın bültenleri için siparişin ayrıntılarını yayınlama ve bunları kataloglarımızda ve web sitelerimizde kullanma hakkına sahipyiz.
Yargı Yeri
Bu sözleşme ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar münhasıran tedarikçinin kayıtlı ofisindeki adli mahkemeler tarafından karara lacaktır.